工程建设设计变更工程价款超过10%的该如何办
设计变更是建设工程价款结算中容易发生争议的内容。这是由于当事人事先难以准确预料设计变更的内容，不同的设计变更，对双方利益有不同的影响。 在没有约定时，依据司法解释，因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。适用该条一般对承包人有利，因为建筑市场的实际合同价格一般低于标准定额价。 相关法律中并没有明确发包人当然享有进行设计变更的权利，不过合同法规定了定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。建设工程施工合同可以适用承揽合同的上述规定，由此可以推论发包人有设计变更的权利，并且《施工合同通用条款》第29条明确了发包人的设计变更的权利，但应依法赔偿承包人的损失，赔偿损失的范围包括合同履行后可得利益。
单价不变按实结算呗，工程量按实来，增加的部分单价参照其他套价，没有的双方协商
看建筑性质，是否有政府投资或补助，有政府投资就麻烦了，要去部门重新批的
如果是建设单位造成的话，可以要求对方承担违约责任，至于工程价款按照什么进行计算，这个问题得看看材料并详谈。
投标依据当地定额估价表及投标时的造价部门发布的信息价并且在合同条款标明采用可调价格合同，并注明调整方法：预算价+设计变更+各种政策性因素文件。
签订的合同同样采用可调价合同，但调整方法：中标价不调整，如何调整，应有设计变更、图纸会审、经济签证进行调整，
其结算依据当地实行定额估价表、与工程同步的当地价格信息按相应费用标准执行。
扩展资料
建筑工程合同变更的法律规定
1、《合同法》 第七十七条规定
“当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。”
2、《合同法》 第七十八条规定
“当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。”
3、《合同法》 第六十三条的规定
“执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付的价格计价。
逾期交付的标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时，按照新价格执行。
逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行;价格下降时，按照原价格执行。”
4、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十六条第二款规定
“因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，
可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方式或者计价标准结算工程价款。”
5、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十九条规定
“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。
承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。”
6、《建筑法》 第五十八条规定
“建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。
工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。”
参考资料来源：百度百科-设计变更
看建筑性质，是否有政府投资或补助，有政府投资就麻烦了，要去部门重新批的
如果是建设单位造成的话，可以要求对方承担违约责任，至于工程价款按照什么进行计算，这个问题得看看材料并详谈。
投标依据当地定额估价表及投标时的造价部门发布的信息价并且在合同条款标明采用可调价格合同，并注明调整方法：预算价+设计变更+各种政策性因素文件。
签订的合同同样采用可调价合同，但调整方法：中标价不调整，如何调整，应有设计变更、图纸会审、经济签证进行调整，其结算依据当地实行定额估价表、与工程同步的当地价格信息按相应费用标准执行。
扩展资料：
设计变更原因:
1、修改工艺技术，包括设备的改变；
2、增减工程内容；
3、改变使用功能；
4、设计错误、遗漏；
5、提高合理化建议；
6、施工中产生错误；
7、使用的材料品种的改变；
8、工程地质勘察资料不准确而引起的修改，如基础加深。
9、由天气因素导致施工时间的变化；
由于以上原因所提出变更的有可能是建设单位、设计单位、施工单位或监理单位中的任何一个单位，有些则是上述几个单位都会提出。
参考资料来源:百度百科-设计变更
合同文本中有约定的，标准合同中一般约定超出的工程量按实计量，并可重新组价，三方审定。
首先《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条 当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。
因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理。
第二十二条 当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。
其次，《财政部、建设部关于印发<建设工程价款结算暂行办法>的通知》第八条 发、承包人在签订合同时对于工程价款的约定，可选用下列一种约定方式：（三）可调价格。可调价格包括可调综合单价和措施费等，双方应在合同中约定综合单价和措施费的调整方法，调整因素包括：
1.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
2.工程造价管理机构的价格调整；
3.经批准的设计变更；
4.发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加；
5.双方约定的其他因素。
最后，要看你合同工程价有没有特别约定，如果有约定就不能变更，没有约定的，可以采取鉴定的方式进行。
工程新增变更合同价款增加过大需要报批吗
答：法律分析：一般的如果工程新增变更合同价款增加超过合同预先规定的就要报批。如果是建委备案的审批，一般不能超过15%，否则就需要签订补充合同。如果是自己单位的就不好说了。法律依据：《建设工程价款结算暂行办法》第七条，发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的下列事项进行约定：（一）预付...
工程项目变更管理办法
答：二、根据施工合同价款和变更引起费用的大小，将工程变更分为一般变更、较大变更和重大变更。（一）一般变更：不涉及建设规模扩大、建设内容增加、建设标准提高，单项变更金额在30万元以下且在合同价10%以下的；（二）较大变更：单项变更金额超过30万元在100万元以下或者超出合同价10%但在20%以下的；（三）...
工程结算价超过合同价怎么办
答：法律主观：工程结算超出合同约定的价格，要根据实际施工的情况分析。 1、当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。 2、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订 建设工程施工合同 时当地建设行政主管部门发布...
工程结算价超过中标价怎么处理?有什么法律依据?
答：根据相关法律规定，有约定的按照约定结算，没有约定的可以参照相关法律。法律分析工程结算超出合同约定的价格，要根据实际施工的情况分析。当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，...
工程变更增加一般不能超过多少
答：(一)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用;(二)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。第七百九十四条 勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算...
施工中发生设计变更工程价款如何调整
答：法律分析：施工中发生设计变更工程价款的调整需要承包人在工程设计变更确定后的14天内向发包人提出变更工程价款的申请，发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见，超期视为已调整。法律依据：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十二条 招标人与中标人应当根据中标价订立合同。
在工程变更过程中,有关于区分一般变更,较大变更,重大变更的问题
答：10、单项工程变更费用在200万元以上的；11、超过施工图设计批准预算的（控制单位工程）。变更是指承包人根据监理签发设计文件及监理变更指令进行的、在合同工作范围内各种类型的变更，包括合同工作内容的增减、合同工程量的变化、因地质原因引起的设计更改、根据实际情况引起的结构物尺寸、标高的更改、合同外的...
工程合同变更不能超过多少
答：不超过10%的可作为签证、增加、变更工程，超过10%的亦不用再进行招标，只需与原施工单位签订补充协议就可，前提是前施工单位够施工资质，而你们又同意他们的报价。 工程结算审计额超过中标价是正常的事，超过的原因设计变更、施工现场签证款、工程结算制度的调整，上述涉及哪个部分就把哪个资料后附在结...
工程结算价款超过合同金额的10%这样允许吗?
答：工程结算价款超过合同金额的10%是可以的，只要是双方协商一致，不存在违法违规行为就可以。工程竣工结算是指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包单位进行的最终工程款结算。 竣工结算书是一种动态的计算，是按照工程实际发生的量与额来计算的。经...
工程量变更超过10%的规定
答：固定单价合同就是常用于设计或建设条件或技术条件不明确的工程(简单的说就是常用于工程量将来变动大的工程中)，如增加工程量可按增加的实际工程量乘以中标单价(或合同单价)作为补充合同。在合同中会有工程量变更的变更条款，甲乙双方签署合同时进行具体约定变更工程量部分的单价调整方式。如广东合同示范文本(...
