土石方工程承包合同协议书
你知道土石方工程 承包合同 协议书 怎么写？工程建设在我国是非常多的，大到国家的重点工程项目，小到房屋的建设等都属于工程建设，进行工程建设时就要签订承包合同，下面是我为你整理的土石方工程承包合同协议书_土石方工程承包合同，希望对你有用!
更多关于“合 同”推荐(点击进入↓↓↓)
☆☆ 建筑施工总承包合 同范本 ☆☆
☆☆ 丰田金融 贷款合 同范本3篇 ☆☆
☆☆ 北京市房屋 租赁合 同范本 ☆☆
☆☆ 个人商铺 租赁合 同简单版 ☆☆
☆☆ 商务合 同常用词的翻译 ☆☆
土石方工程承包协议书
__ _发包人(以下简称甲方)
__ _承包人(以下简称乙方)
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：开挖、运输土方元/m3(石砂)。
四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想 教育 和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地 规章制度 ，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时 报告 工地负责人并做好排水防水和其他 措施 。
七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成 经验 收合格后的第2天支付清工程款，
八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
单位工程负责人(甲方)：
承包班组长(乙方)：联系电话：
联系电话：
年月日年月日
土方工程承包合同参考
发包人(以下简称甲方)
承包人(以下简称乙方)，
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。免费公文网版权所有
二、承包方式：
包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：
开挖、运输土方元/m3(石砂)。
四、工期要求：
按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图
纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密
实度应达到设计要求。免费公文网版权所有
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，
方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交 底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出 现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置 支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水 和其他措施。
七、结算方式：
采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。
八、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方)：承包班组长(乙方)：
联系电话：联系电话：
年月日年月日
土石方工程承包 合同范本
发包人(以下简称甲方)
承包人(以下简称乙方)，
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式：
包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：
开挖、运输土方元/m3(石砂)。
四、工期要求：
按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水
和其他措施。
七、结算方式：
采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。·店面承包合同 ·建房承包合同 ·果园承包合同 ·渔业承包合同
八、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方)：承包班组长(乙方)：
联系电话：联系电话：
年月日年月日
土石方工程承包合同协议书相关 文章 ：
★ 土石方工程承包合同协议书
★ 土方工程承包合同协议书
★ 土方工程承包合同范本
★ 土石方工程承包合同标准版
★ 土石方工程承包合同范本
★ 土石方工程承包合同协议书(2)
★ 土石方工程承包合同书样本
★ 土石方工程施工承包合同范本
★ 土石方工程运输合同协议书
★ 土石方工程承包合同模板
土方承包合同
答：结合所承接工程的具体情况,为明确双方责任,确保工程进度和施工质量,便于合同管理,经甲、乙双方共同协商,甲、乙双方达成就土石方工程联合承包合同协议如下: 一、合同内容 1、本合同约定甲、乙双方组成联合承包体,共同参与联合体与重庆市两江新区及工程总承包方签订 土石方承包合同主合同。 2、本合同约定以甲方 公司...
土方工程合同范本大全
答：三、乙方促成甲方与项目方的土方价位为:甲方每拉一车土方,项目方应向甲方支付105元人民币;有关其他拉土方的细节问题由甲方与项目方沟通,乙方应协助甲方与项目方的沟通。 四、本协议所述项目的工期为甲方与项目方 签订的拉土方施工合同的期限为准,如甲方与项目方签订的合同到期工程没有完成,甲方与项目方续签合同期...
土石方工程的简单版合同
答：土石方工程的简单版合同1 甲方: 乙方: 经甲、乙双方友好协商,甲方同意将___地段,全部土石方工程发包给乙方施工,现就有关条款明确如下: 一、工程内容:地段内土石方挖填与平整运弃。 二、工程地点: 三、工程量:土石方约___万立方米左右,在线内组织施工,工程结算按实际完成工程量计算。 四、承包方式:采用包工的方...
土石方挖运工程合同范本
答：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商，甲方将白鹤滩电站工地土石挖运工程承包给乙方施工，现就有关具体事项订立如下协议，便于甲乙双方共同遵守执行。一、工程地点：xx镇 二、工程名称：xx电站左岸导流遂洞出水口边坡土石方挖运...
土方施工合同范本简单2021
答：(4)违反以上规定,视为乙方违约,甲方有权单方面解除合同,没收履约保证金,更换施工队伍。 (5)乙方必须按投标书承诺的质量标准和工期竣工移交使用,验收质量合格及合同工期内竣工验收,返还质量及工期履约保证金。由于乙方的原因造成的工程质量不合格,必须予以返修直至合格,其返修工期视同合同工期,履约保证金在工程竣工验收...
土石方挖运工程合同范本
答：土石方挖运工程合同甲方（发包方）：___乙方（承包方）：___根据双方的协商一致，甲乙双方签订如下土石方挖运工程合同：一、工程项目名称：___二、工程地点：___
土方分包合同范本
答：土方工程是整个建筑领域的基础环节,那么对于土方分包合同你了解多少呢?以下是在我为大家整理的土方分包合同 范文 ,感谢您的欣赏。 土方分包合同范文一 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信 的原则,就本项目协商一致,订立本合同并共同遵照执行。 一、工...
河道土方施工合同
答：在人民愈发重视法律的社会中,合同出现的次数越来越多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是我为大家收集的河道土方施工合同范本(精选6篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。 河道土方施工合同1 发包方(以下简称甲方):___ 承包方(以下简称乙方):___ 根据《中华人民共和国合同...
土石方开挖承包合同
答：土石方开挖承包合同范本 根据中华人民劳动法之规定，自愿，平等，互利的原则。甲方自愿( )土石方开挖承包给乙方。甲乙双方友好协商，达成以下共识。下面，我为大家分享土石方开挖承包合同范本，欢迎参考!乙方： 身份证号码：根据中华人民劳动法之规定，自愿，平等，互利的原则。甲方自愿( )土石方开挖承包给乙方...
土方回填工程合同协议范本大全(精选5篇)
答：双方签订合同就要按照合同上面写的办,具有法律效益,那么在这里我给大家带来“土方回填工程合同协议范本大全(精选5篇)”需要的朋友就来看看吧! 篇一:土方回填工程合同协议 甲方:___ 乙方:___ 为确保学院教学综合楼工程顺利进展,明确甲乙双方的职责本着平等友好,互利、互惠诚实信用的原则,经双方协商特订立如下协议条款...
