如何理解“房屋建筑工程施工总承包特级资质企业”限承担施工单项合同额3000万元以上的房屋建筑工程。

合同法建筑工程施工合同有哪些相关法律条款~

【合同法第十六章】第十六章 建设工程合同
第二百六十九条 建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第二百七十条 建设工程合同应当采用书面形式。
第二百七十一条 建设工程的招标投标活动,应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。
第二百七十二条 发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。
总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。
第二百七十三条 国家重大建设工程合同,应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。
第二百七十四条 勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。
第二百七十五条 施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
第二百七十六条 建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。
第二百七十七条 发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。
第二百七十八条 隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百七十九条 建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。
第二百八十条 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
第二百八十一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
第二百八十二条 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第二百八十五条 因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
第二百八十六条 发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
第二百八十七条 本章没有规定的,适用承揽合同的有关规定。


根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定,结合民事审判实际,就审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的问题,制定本解释。本解释第六条 当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。

有效,以投资额为准,意思是房建特级企业原则上投资额3000万以下的不得参与投标

建筑工程施工总承包三级资质范围
答:建筑工程总承包三级资质能承包的工程为可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5售的下列房屋建筑工程的施工,具体如下:1、14层及以下、单跨跨度24米以下的房屋建筑工程;2、高度70米及以下的构筑物;3、建筑面积6万平方...

建筑工程施工总承包一级资质
答:那么建筑工程施工总承包一级资质?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,我整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。一、建筑工程施工总承包一级资质 (一)一级资质标准 一级-房屋建筑工程施工总承包企业资质等级标准 ...

关于房屋建筑工程施工的承包范围
答:现在大多数的工程为建设单位将一个建设项目所有施工内容发包给一家施工单位施工,称为施工总承包,但在现实情况中很多施工单位都将基础这个分部分包给基础施工单位施工,我现在的疑问是:假如一家施工单位资质为房屋建筑工程施工总承包一级,接...

请问平行发包模式、施工总承包模式、施工总承包管理模式和工程总承包模...
答:(4)施工总承包加指定分包模式,也就是说,施工单位将项目分配给施工总承包商,但专业项目的承包商是施工单位选择的模式。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定 第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当...

建筑业总产值是指什么
答:建筑业总产值包括:1、建筑工程产值:指列入建筑工程预算内的各种工程价值;2、安装工程产值:指设备安装工程价值,不包括被安装设备本身的价值;3、其他产值:建筑业总产值中除建筑工程、安装工程以外的产值。包括房屋构筑物修理...

拥有房屋建筑工程总承包三级资质是不是等于拥有建筑装饰二级资质_百度...
答:建筑工程施工总承包资质和建筑装修装饰工程专业承包资质是不可以等同的,是完全不同、独立的资质。一、建筑工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、 三级。其三级资质标准为:1、净资产800万元以上。2、企业主要人员:(1...

工程资质是什么
答:才能从事相应的建筑施工活动;3、房屋建筑工程施工总承包企业资质等级标准房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级。特级资质标准如下:1、企业注册资本金3亿元以上;2、企业净资产3.6亿元以上;3、企业近3...

施工总承包企业资质和专业承包企业资质有什么区别
答:专业承包企业,可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工,也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。依据《建筑业企业资质管理规定》第五...

在建筑工程施工过程中总承包单位的职责与作用?
答:在建筑工程施工过程中总承包单位的职责与作用:1.费用控制 (1)在通过招标选择施工总承包单位时,一般以施工图设计为投标报价的基础,投标人的投标报价较有依据;(2)在开工前就有较明确的合同价,有利于业主对总造价的...

EPC(工程总承包)
答:全过程工程咨询和工程总承包两种模式相辅相成,相互促进。根据《关于进一步推行工程总承包发展的若干意见》(建市〔2016〕93号)和最新的发布的《关于征求房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法(征求意见稿)》(建市...

IT评价网,数码产品家用电器电子设备等点评来自于网友使用感受交流,不对其内容作任何保证

联系反馈
Copyright© IT评价网