工程延误和工程延期的区别

~ 工程延误和工程延期的区别如下:
1、工程延期,承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。
2、工程延误,损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。
工程延期的审批原则
监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则:
1、合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。
2、影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路并非固定不变,会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。
3、实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载,并及时向监理工程师提交详细报告。
综上所述,延期和延误是相当的,是指对承包商而言相当于业主的说法的,即对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。延期和延误都是未按期完成计划,它们的区别就在于延期是由业主承担责任,而延误则是由承包商承担责任。
【法律依据】:
《中华人民共和国建筑法》 第九条
建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止

工程延误和工程延期的区别
答:工程延误和工程延期的区别如下:1、工程延期,承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。2、工程延误,损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。工程延期的审批原则监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则:1、合同条件工程延期...

工程延期和工程延误的区别
答:工程延期指因非承包人的责任和风险等因素造成,承包人依据合同规则提出延期申请,并经监理工程师审查和业主批准的工期延长。承包人不仅有权得到工期延长,而且还有可能得到费用补偿。⏰工程延误工程延误指由于承包人的责任而引起的工期拖延。承包人不仅不能获得工期和费用索赔,而且还要向业主赔偿"违约金"。 抢首赞 已赞...

建筑工程项目中,工程延期和工程延误的本质区别是什么?该如何区分?_百度...
答:从形式结果上来看,工程延期和工程延误最终都将导致工程拖延,但由于建设单位与承包单位两者所承担的责任划分不同,工程延期和工程延误在性质上也有不同。工程延期:由于建设单位原因造成的,经项目监理机构和建设单位的认可同意延长施工工期的工程拖延情况。如,由于建设单位要求设计变更、工程量增加而导致工程...

工期延误和工期延期的区别
答:法律分析:工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。 而工期延期的原因可能是多方面的,可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。法律依据:《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》 第九条 1、如果承包人未按照合同约定施工,导致实际进度迟于计划进度的,发包人...

什么是工程延期和工程延误?它们的区别是什么?如何处理?
答:工程延期和工程延误的区别是什么?1、原因不同:工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。而工期延期的原因可能是多方面的,可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。2、是否合理:在不可抗力的影响下,工期延期在一定范围内,一般属于正常。 工期延误属于违约行为。3、是否...

什么是工程延期和工程延误?它们的区别是什么?如何处理?
答:延期和延误是相当的,是对承包商而言相当于业主的说法的,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。延期和延误都是未按期完成计划,区别就在于延期是由业主承担责任,而延误则是由承包商承担责任。处理方法:延期应...

工期延误和工期延期的区别
答:法律主观:工期顺延和工期延误的区别是工期顺延是承发包双方根据法律及合同约定,对工期延误这一事实状态所作的变更,一般不需担责。而工期延误可能能获得顺延或按合同约定由延误的过错方承担相应的法律责任。法律客观:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第六条当事人...

工程延迟和延误有区别吗?
答:当然有区别,一个是推迟以后再做,一个是做了但是没按预定时间完了...

工程进度计划延期处理?
答:施工过程中,工期延长有两种情况:工程延期和工期延误,两者都是使工期拖延,但性质不同,承发包各方的责任不同,处理的方式也有所不同。(1)工程延期 1)工程延期的条件。由于以下原因造成的工期拖延,承包人有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同的规定批准其工期延长时间:监理工程师发出的工程...

工程没有按时完成而拖工造成的费用叫什么
答:这个要具体问题具体分析:1、是业主原因造成的工程无法按时完工的,属于承包方向业主方索偿的延期直接费和措施费。(误工费)2、是承包方原因造成的工程无法按时完工的,属于业主方向承包方索赔的违约责任。3、因不可抗力因素造成的工程无法按时完工的,属于业主方与承包方协商解决。

IT评价网,数码产品家用电器电子设备等点评来自于网友使用感受交流,不对其内容作任何保证

联系反馈
Copyright© IT评价网